Исковое заявление о взыскании предоплаты по договору

Исковое заявление о взыскании предоплаты по договору

В Омский районный суд Омской области

Истец: С.
г. Омск, ул. . . кв. .

Ответчик: Д.,
Омская область, Омский район,
с. . ул. . д. .

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения

03 июня 2010 года гр. Д. (ответчик) и С. (истец) подписали предварительный договор купли-продажи земельного участка (далее — «предварительный договор»), предметом которого являлось обязательство заключить в будущем основной договор купли-продажи земельного участка на условиях предварительного договора от 03.06.2010г.

Согласно п. 2.1. предварительного договора, по основному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок (далее — Участок), площадью 2 Га, выделенный из земельного участка с кадастровым номером . площадью 516000.00 кв. м., а Покупатель обязуется принять Участок и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

Однако Основной договор в срок до 31 января 2011 года (п. 1.2. предварительного договора) между сторонами заключен не был.

Во исполнение своих обязательств по предварительному договору, а именно, п. 2.8.1., Покупатель в день подписания предварительного договора уплатил Продавцу аванс в размере 400 000 рублей.

Ответчик в срок, установленный сторонами для заключения основного договора, не исполнил принятые на себя обязательства, установленные пунктами 3.1. предварительного договора, а именно:

  • — не выделил в натуре часть принадлежащей продавцу доли в праве общей долевой собственности на земельный участок;
  • — не согласовал с Покупателем местоположение и границы подлежащего формированию и передаче по Основному договору земельного участка;
  • — не поставил подлежащий передаче по Основному договору сформированный земельный участок на государственный кадастровый учет с разрешенным использованием для производственных целей;
  • — не зарегистрировал право собственности на сформированный земельный участок в регистрирующем органе;
  • — а также не исполнил обязательства, предусмотренные п.п. 3.1.5., 3.1.6. предварительного договора.

Обязательства, предусмотренные предварительным договором, в силу пункта 6 статьи 429 Кодекса прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

Поскольку до окончания срока, определенного предварительным договором, основный договор не заключен, обязательства, предусмотренные предварительным договором, являются прекращенными.

Иных оснований для удержания ответчиком денежных средств, полученных от истца по предварительному договору, не имеется, полученные от истца денежные средства ответчик удерживает без установленных на то оснований.

Согласно статье 1102 ГК РФ , лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 1107 ГК РФ , на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

С момента прекращения обязательств по предварительному договору, ответчик незаконно пользуется денежными средсвами истца. С указанной даты (01.02.2011г.) на сумму, уплаченную истцом, подлежат начислению проценты ( ст. 395 ГК РФ ).

Согласно Указанию Банка России от 23.12.2011 № 2758-У «О размере ставки рефинансирования Банка России», с 26.12.2011г. размер ставки составляет 8% годовых.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. №13/14, при расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота.

Расчет процентов:

Сумма задолженности 400000 руб. 0 коп.
Период просрочки с 01.02.2011 по 01.02.2012: 360 (дней)
Ставка рефинансирования: 8%
Проценты итого за период = (400000) * 360 * 8/36000 = 32000 рублей.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию 400 000 рублей неосновательно удерживаемых по прекращенному обязательству денежных средств, а также 32000 рублей процентов за незаконное пользование денежными средствами. Итого: 432 000 рублей (400000+32000).

На основании изложенного, прошу суд:

взыскать с Д., . г.р. 400 000 рублей полученных по предварительному договору купли-продажи земельного участка от 03 июня 2010 года и составляющих неосновательное обогащение ответчика;
взыскать с Д., . г.р. 32000 рублей процентов за незаконное пользование денежными средствами.

Приложение:
1. копия предварительного договора купли-продажи земельного участка от 03 июня 2010 года;
2. копия выписки из ЕГРИП от 17.01.2012г. (сведения об ответчике);
3. копия кадастрового паспорта земельного участка от 4 июня 2009 года № . ;
4. копия выписки из ЕГРП от 12 января 2012 года № . ;
5. копии искового заявления (2 шт.);
6. квитанция об уплате госпошлины в суд;
7. ходатайство о принятии обеспечительной меры.

Исковое заявление покупателя в арбитражный суд о взыскании аванса по договору поставки в связи с непоставкой товара

Исковое заявление о взыскании аванса по договору поставки в связи с непоставкой товара

Согласно п. _____ Договора поставки от «___»__________ ____ г. N _____ истец вносит аванс за товар в размере _____ (__________) рублей в следующем порядке: _________________________.

«___»__________ ____ г. истцом в соответствии с п. _____ Договора поставки от «___»__________ ____ г. N _____ за поставляемый товар ответчику была внесена сумма аванса в размере _____ (__________), что подтверждается _________________________.

По настоящее время товар ответчиком поставлен не был.

Пунктом _____ Договора поставки от «___»__________ ____ г. N _____ предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров; срок для ответа на претензию — _____ календарных дней со дня ее получения.

Согласно п. 2 ст. 520 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 520 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

1. Обязать ответчика возвратить аванс в размере _____ (__________) рублей по Договору поставки от «___»__________ ____ г. N _____ в связи с непоставкой товара.

1. Договор поставки от «___»__________ ____ г. N _____.

2. Копии документов, подтверждающих внесение аванса.

3. Копия требования (претензии) истца от «___»__________ ____ г. N _____.

4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

7. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

8. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от «___»__________ ____ г. N _____.

9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых .

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Информация для сведения:

Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Иск о расторжении договора подряда и взыскании предоплаты

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О расторжении договора подряда, взыскании предварительной оплаты, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами

20 мая 2015 года между истцом и ответчиком был заключен договор выполнения работ, согласно которому истец поручил, а ответчик принял на себя обязательство произвести работы по корректировке проектно-сметной документации.

Срок и стоимость подлежащих выполнению работ определены приложением 3 к договору.

Работы по этапу I и II Ответчиком выполнены в срок и надлежащим образом, претензий по ним истец не имеет. Работы по этим этапам оплачены истцом в полном объеме платежным поручением от 13 июня 2015 года.

Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по III этапу составляет 300 тыс. руб., срок окончания работ – не позднее 30 июля 2015 года. В счет оплаты III этапа работ 17 июля 2015 года Истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 300 тыс. руб. Однако работы сданы ответчиком с опозданием на 20 календарных дней. При этом документация передана не в полном комплекте, содержит многочисленные недостатки, что делает невозможным ее использование по назначению.

Согласно п.4.4 договора, при наличии у заказчика обоснованных замечаний к результату выполненных работ, который отражен в Акте сдачи-приемки выполненных работ, заказчик обязан в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения указанного акта направить в адрес подрядчика обоснованные замечания о необходимых доработках.

Документация по этапу III была принята истцом по акту сдачи-приемки выполненных работ. При этом письменный сообщением ответчик выразил готовность внести в переданную документацию необходимые изменения и дополнения по требованию истца.

01 августа 2015 года в адрес ответчика было направлено требование об устранении недостатков переданной документации.

05 августа 2015 года ответчику было направлено требование о предоставлении полного комплекта документов.

15 августа 2015 года ответчику было направлено заключение независимого специалиста о ненадле­жащем качестве переданной документации с требованием устранить недостатки.

22 августа 2015 года ответчику была направлена претензия с требованием об устранении недостат­ков.

Однако недостатки переданной документации ответчиком устранены не были.

Согласно п.8.4 договора в случае не устранения подрядчиком собственными силами и средствами в согласованный сторонами срок заказчик вправе за свой счет устранить недостатки выполненных работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Подрядчика, в том числе, путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Подрядчику по договору. Если недостатки не были устранены в согласованный сторонами срок, Заказчик вправе соразмерно уменьшить установленную настоящим договором стоимость работ, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а также взыскать неустойку в соответствии с п.8.2 настоящего договора.

Согласно п.8.2 договора, в случае просрочки выполнения этапов работ в соответствии с календарным планом по вине подрядчика, последний по требованию заказчика уплачивает заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не более 10 % от стоимости несвоевременно выполненных работ. Расчет неустойки приведен в приложении к исковому заявлению.

Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по IV этапу составляет 500 тыс. руб., срок окончания работ – не позднее 15 августа 2015 года. В соответствии с п.5.1.13 договора, в счет оплаты этого этапа работ истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 250 тыс. руб. Однако работы по этапу IV ответчиком не выполнены.

Расчет процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами приведен в приложении к исковому заявлению.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 3 ст. 723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с п.2 ст.715 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В соответствии с п.1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. При этом, согласно ст.1103 ГК РФ нормы главы 60 ГК РФ подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст.309, п.3 ст.723, п.2 ст.715, п.1 ст.1102, ст.1103 ГК РФ,

ПРОШУ:

  1. Расторгнуть договор выполнения работ, заключенный между истцом и ответчиком.
  2. Взыскать с ответчика в пользу истца предварительную оплату по договору подряда.
  3. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения работ.

Приложения:

  1. Расчет цены иска
  2. Договор
  3. Акт сдачи-приемки выполненных работ
  4. Письменное сообщение ответчика
  5. Требование об устранении недостатков переданной документации
  6. Заключение независимого специалиста о ненадлежащем качестве переданной документации с требованием устранить недостатки
  7. Претензия с требованием об устранении недостатков.
  8. Предложение об урегулировании разногласий и др.

Закон РАА

Исковое заявление о взыскании аванса по договору за предстоящую работу

Исковое заявление о взыскании аванса по договору за предстоящую работу это не что иное, как взыскание уплаченных денег за работу (заказ), которая (ый) не был выполнен или денег за недопоставленный товар. Вариантов исковых заявлений о взыскании денег (денежных средств) очень много, так как каждое исковое заявление составляется под определенный случай. В этой теме мы разберем образец искового заявления о взыскании выплаченных денег в качестве аванса за предстоящую работу по договору заказа. По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование.
Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.

В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила настоящего Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

Если договор авторского заказа заключен с условием о предоставлении заказчику права использования произведения в установленных договором пределах, к такому договору соответственно применяются положения, предусмотренные статьями 1286 и 1287 Гражданского Кодекса.

Ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионному договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного другой стороне, если договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.

О правилах составления исковых заявлений можно посмотреть перейдя по этой ссылке.

Исковое заявление о взыскании аванса по договору за предстоящую работу

Образец искового заявления о взыскании аванса

В________________________ районный
(наименование суда)
суд г. ____________________________
истец: ____________________________
(издательство, его адрес)
ответчик: _________________________
(Ф.И.О., адрес)
сумма иска ________________________
госпошлина ________________________

Исковое заявление о взыскании аванса по договору за предстоящую работу

«13»сентября 2014 г. с ответчиком Пупкиным П.П. был заключен авторский договор-заказ N 1 на создание _(указать, какого произведения: науки, литературы или искусства, его наименование) __. Срок выполнения работ был установлен договором до «14»сентября 2014 г. Вознаграждение за работу установлено в сумме 3 руб. за __(авторский лист, диаграмму, схему, таблицу и т.п.) __. В соответствии с п. 3.3 договора N 1 от «13»сентября 2014 г., автору был выплачен аванс в сумме 1 рубля.
В установленный срок работа не была представлена, о чем автор был уведомлен, и ему предлагалось выполнить условия договора. Однако работа не была выполнена. «15»сентября 2014 г. истец, руководствуясь п.4.4 договора, направил ответчику уведомление о расторжении договора N 1 от «13» сентября 2014 г. в одностороннем порядке и требование вернуть истцу выплаченный ответчику аванс в сумме 1 (один) рубль.
До настоящего времени аванс ответчиком возвращен не был.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 1288 (Договор авторского заказа), 1290 (Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения), 309, 314 ГК РФ, ст. 131 — 132 ГПК РФ,

Взыскать с Пупкина П.П. в мою пользу или укажите (Ф.И.О.) (наименование организации (заказчика)) выплаченный аванс по договору N 1 от «13» сентября 2014 г. в сумме 1 руб. и сумму уплаченной по иску госпошлины в размере 300 (триста) рублей, всего 301 (триста один) рубль.

Приложение:
1. Авторский договор на произведение науки, литературы или искусства.
2. Документ, подтверждающий уплату автору аванса (платежное поручение, расходный кассовый ордер).
3. Уведомление об одностороннем расторжении договора.
4. Копия искового заявления о взыскании аванса по договору за предстоящую работу для ответчика.
5. Квитанция об уплате госпошлины.

«___»_______ 20_ г. ________________
(подпись)

Иск о взыскании предоплаты

Между Истцом (СКА) и Ответчиком (ООО «ОСС») был заключен договор купли-продажи арматуры «ф10, АЗ» с условием о предварительной оплате товара. Данный договор был заключен путем оплаты Истцом (покупателем) счета Ответчика (приложение №1). Денежные средства в сумме 95 000 рублей были внесены Истцом в кассу Ответчика, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (приложение №2).

Выставленный Ответчиком счет содержал условия о наименовании и количестве товара, цене, сроке и способе доставки. В соответствии с п. 3 ст. 455 ГК РФ условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

Таким образом, Истцом были акцептованы условия договора купли-продажи, указанные в счете. Соответственно, сторонами в силу п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ была соблюдена письменная форма договора купли-продажи товара.

В соответствии с условиями договора (счета) предварительно оплаченный Истцом товар должен был быть доставлен силами Ответчика на дачу Истца, расположенную по адресу: Московская область, …………………………………………………….. в течение 5-ти дней.

В нарушение принятых обязательств, товар не был доставлен Ответчиком ни на следующий день, как было обещано при получении оплаты, ни в течение 5-ти дней.

Истец многократно обращался к менеджерам Ответчика по телефону +7 (495) *********** с просьбой привезти товар и сообщить точные сроки доставки. При этом каждый раз ему сообщали, что товар обязательно будет доставлен на следующий день.

Поскольку обещания Ответчика доставить товар не исполнялись, Истец потребовал от Ответчика возврата суммы предварительной оплаты товара, передав ему заявление 30 апреля 2015 г. (приложение №3). Заявление было принято менеджером Ответчика, который сообщил, что денежные средства будут выданы на следующий день.

В нарушение 10 дневного срока, установленного п.4 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей, Ответчик денежные средства не вернул. На требования о возврате денег работники Ответчика сообщают, что сегодня денег в кассе нет и что Истцу необходимо снова позвонить на следующий день.

01 июля 2015 г. Истец направил Ответчику повторное заявление о возврате суммы предварительной оплаты товара, сообщив банковские реквизиты и указав, что в случае неисполнения требования будет вынужден обратиться в Суд (приложение №4). Ответа на данное заявление до настоящего времени не получено.

В соответствии с п. 2 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения продавцом согласованного срока передачи товара покупатель имеет право на возврат оплаченной стоимости товара.

В соответствии с п. 3 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей за нарушение срока передачи товара продавец уплачивает покупателю неустойку (пени) в размере 0,5 % от суммы предварительной оплаты товара. Неустойка взыскивается со дня согласованной передачи до дня возврата уплаченной суммы.

В настоящее время период просрочки Ответчика составляет 64 дня (с 28.04.2015 г. по 01.07.2015 г.). Соответственно, сумма неустойки, подлежащая уплате Ответчиком, составляет 30 400 рублей (95 000 * 0,5% * 64 дня).

При удовлетворении судом законных требований потребителя суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от присужденной суммы (п.6. ст. 13 Закона о защите прав потребителей). Сумма штрафа, подлежащая взысканию с Ответчика, составляет 62 700 рублей ((95 000+30 400)/2).

В соответствии с п.2. ст. 17 Закона о защите прав потребителей допускается предъявление иска о защите прав потребителей в суд по месту жительства Истца.

В соответствии с п.3 ст. 17 Закона о защите прав потребителей Истец освобожден от оплаты государственной пошлины.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 16, 23.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. ст. 131 — 132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

  • сумму предварительной оплаты непереданного товара в размере 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.;
  • неустойку (пени) за просрочку передачи предварительно оплаченного товара в сумме 30 400 (Тридцать тысяч четыреста) рублей 00 коп.;
  • штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 62 700 (Шестьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 коп.
Приложение
  1. Копия счета № 361 от 22.04.2015 г. на оплату арматуры на 1-м листе;
  2. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № х-1 от 22.04.2015 г. на 1-м листе;
  3. Копия заявления на возврат денег от 30.04.2015 г. с отметкой Ответчика в получении;
  4. Копия заявления о возврате суммы предварительной оплаты товара от 01.07.2015 г. с приложением почтовой квитанции на 3-х листах;
  5. Копия искового заявления для Ответчика на 3-х листах;
  6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Ответчика (распечатка с сайта WWW.NALOG.RU) на *** листах.

Иск о взыскани предоплаты, неустойки, штрафа подготовлен специалистами проекта «Корпорациям и акционерам» в рамках оказания услуги

Смотрите еще:

  • Куда можно потратить материнский капитал за третьего ребенка Материнский капитал в Красноярском крае Для семей Красноярского края, имеющих родных или усыновленных детей, на законодательном уровне предусмотрены сразу 2 дополнительные меры материальной поддержки в виде материнского капитала, предоставляемые в размере: 453 […]
  • Материнский капитал в 12 тысяч Как получить 12000 (двенадцать тысяч) рублей материнского капитала Материнский капитал можно будет разделить и потратить 12000 рублей на любые нужды. Внимание! За судьбой нового законопроекта о единовременной выплате из материнского капитала следим по этой ссылке. В […]
  • Поощрительные системы оплаты труда реферат Поощрительные системы Текст работы МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения Кафедра экономики и финансов Реферат защищен с оценкой Преподаватель КЭН, доцент О.И.Золотухин Р Е Ф Е Р А […]
  • Адвокат ковалькова аа Дата опубликования: 7 апреля 2011 г. Краснодарский краевой суд Судья: Логачева Е.Д. Дело № 22-1793/11 КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в составе: председательствующего: Желтушко Т.Я. судей: Колесникова Н.В., […]
  • Октябрьский мировой суд участок 10 уфа Судебный участок № 10 Канцелярия: 8(347) 248-4220 Время работы: пнд, втр, срд, чтв - 09.00-18.00, птн - 09.00-16.45, обеденный перерыв - 13.00-13.45 Территориальная подсудность: информация на сайте учреждения Мировой судья: Рахимова Альмира Рифовна Жалобы на решения […]
  • Основания приобретения прав на земельный участок § 5. Основания приобретения и прекращения права собственности на земельный участок Право частной собственности на земельный участок возникает по следующим основаниям: 1) из договоров и иных гражданско-правовых сделок (в частности, купли-продажи, мены, дарения, ренты); […]
  • 2010 год материнский капитал ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО НОВЫЙ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. 11 ноября 2010 Материнский капитал (дополнительные меры государственной поддержки в рамках Федерального закона №256 – ФЗ) […]
  • Воинская часть 7543 в омске воинская часть 7543 "белые медведи" отзывы Создана: 31 Декабря 2010 Птн 19:37:08 . Раздел: "Армия и военное дело" Сообщений в теме: 21, просмотров: 39651 Панель управления темой #171354 Начинающий воинская часть 7543 "белые медведи" энтузиастов, 10 молодые […]