Как составить договор на рассрочку платежа

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА С УСЛОВИЯМИ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА

Опубликовал vitaly, 05.05.2015 . Дата публикации: 1.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
С УСЛОВИЯМИ РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА № ____

город ____________ «__» ___________ 20__ г.

____________________, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице ________________, действующего на основании Устава, и _____________, в лице _______________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим договором ____________ (далее «товар») в ассортименте и по цене в соответствии со спецификацией и протоколом согласования цены, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2. Цель приобретения товара Покупателем: В соответствии с пунктом 1.1 Указа Президента Республики Беларусь N 117 от 07.03.2000 г. «О некоторых мерах по упорядочению посреднической деятельности при продаже товаров» в качестве существенного условия договора должна указываться цель (цели) приобретения товаров (для собственного производства и (или) потребления, вывоза из Республики Беларусь, оптовой и (или) розничной торговли, переработки на
давальческих условиях, поставки для государственных нужд или по установленным Советом Министров Республики Беларусь квотам);
1.3. По импортируемым товарам Продавец предоставляет копии грузовых таможенных деклараций (статистических деклараций).

2. Цена товара

2.1. Общая сумма договора составляет _______________________белорусских рублей.
(Необходимо указать сумму)
2.2. Цена товара является договорной и определяется в соответствии с протоколом согласования цены, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. В стоимость товара включается стоимость тары и упаковки.

3. Качество товара

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать сертификату завода-изготовителя, а также требованиям нормативно-технической документации на данные товары, действующим в
Республике Беларусь.
3.2. Тара и упаковка товара должны обеспечивать его сохранность при перевозке, хранении и проведении погрузочно-разгрузочных работ.

4. Приемка товара по количеству и качеству

4.1. Покупатель производит приемку передаваемого Продавцом товара по количеству — на складе Продавца в момент отгрузки товара;
по качеству — на складе Покупателя не позднее ______ дней с даты отгрузки товара Продавцом.
4.2. Товар принимается по количеству — согласно ТТН (товарно-транспортных накладных), по качеству — согласно требованиям нормативно-технической документации на данный товар, действующим в Республике Беларусь в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденном постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290.

5. Порядок расчетов

5.1. Покупатель оплачивает товар в следующем порядке:
5.1.1. __% от суммы настоящего договора в течение __ банковских дней от даты подписания настоящего договора;
5.1.2. __% в течение _______ банковских дней от даты отгрузки товара Покупателю.
5.2. Датой оплаты стороны договорились считать дату зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставка товара Продавцом осуществляется до «__» ___________ 20__ г.
6.2. Поставка товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Продавца, расположенного по адресу: ________________.
Погрузка товара в транспорт Покупателя осуществляется силами, средствами и за счет Продавца. Продавец обязан соблюдать правила погрузки товара, обеспечивающие его сохранность при перевозке.
6.3. Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с момента исполнения Продавцом обязанности перед Покупателем по передаче товара уполномоченному лицу Покупателя. Обязанность Продавца передать товар считается исполненной после осуществления Продавцом погрузки товара в транспорт Покупателя и проставления на накладной отметки Покупателя о получении товара.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае несвоевременной оплаты товара, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки оплаты.
7.2. В случае несвоевременной поставки товара, Продавец уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара.
7.3. Во всем остальном стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые сторона не могла предвидеть и предотвратить.
8.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания договора, возникшие помимо воли Продавца и Покупателя, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать со стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
Непреодолимой силой признаются следующие события: пожар, стихийные бедствия, военные операции любого характера, блокада, эпидемии, аварии на транспорте.
8.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Торговой Промышленной Палаты или иным компетентным органом.

9. Срок действия договора.
Изменение и расторжение договора.
Рассмотрение споров

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__» ___________ 20__ года.
9.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон, путем подписания дополнительного соглашения.
9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из сторон, если другая сторона существенно нарушает обязательства по настоящему договору.
9.4. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам вытекающим или связанным с выполнением настоящего договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, при не достижении согласия спор будет рассматриваться в Хозяйственном Суде в установленном законодательством порядке.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

10. Прочие условия

10.1. В целях оперативного обмена документацией, Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов, имеющих юридическую силу, документы и настоящий договор переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом Сторонами оригиналами документов и настоящим договором в течение
_____ дней.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух страницах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет равную юридическую силу.

11. Юридические адреса и подписи сторон:

_____________/_____________ / _____________/______________/
М.П. М.П.

С уважением, юрист Заблоцко-Горький Дмитрий Александрович

Как составить договор на рассрочку платежа

ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

ДОГОВІР

купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу

Місто ______ ________________________ дві тисячі п’ятнадцятого року

Ми, з однієї сторони – Виробничо-комерційне підприємство «__________», код ЄДРПОУ _________, що зареєстроване в місті Кривий ріг, вул. _____________, в особі директора ___________, який дії на підставі Статуту, надалі іменується «Продавець», та

з другої сторони – Фізична особа – підприємець, проживає за адресою:, _______________ ідентифікаційний номер_________, надалі іменується – «Покупець»,

попередньо ознайомлені з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, уклали цей договір про таке:

1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю механізовану колону з такими характеристиками: _____________________________________________________ (надалі-Товар) після сплати Покупцем ціни Договору, а Покупець зобов’язується сплатити ціну відповідно до умов цього Договору та прийняти Товар.

2. Відчужуваний Товар належить Продавцеві на праві приватної власності на підставі ___________________________________.

3. Договірна ціна (вартість) Товару за цим Договором складає ____________________.

4. Оплата вартості Товару здійснюється Покупцем протягом двох років (24 місяців) з моменту укладення цього договору рівними щомісячними платежами по ____________ (__________________) гривень.Покупець самостійно щомісячно не пізніше ___ числа поточного місяця перераховує щомісячний платіж в повному обсязі на рахунок Орендодавця або сплачує готівкою до каси Продавця відповідно до чинного законодавства.

5. Право власності на Майно переходить до Покупця з моменту сплати ним повної вартості придбаного Товару.

6. Продавець цим підтверджує, що Товар, визначений у п. 1 цього Договору, належить йому на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжена будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

7. Передача Товару здійснюється Продавцем Покупцю в триденний термін після сплати повної вартості придбаного Майна.

8. Передача Майна у власність Продавцем і прийняття його Покупцем засвідчується актом приймання-передання, який підписується сторонами цього Договору або їх уповноваженими представниками.

9. За прострочення сплати щомісячних платежів Покупець сплачує Продавцю пеню з розрахунку 0,14 % з простроченої суми за кожний день прострочення. Нарахування пені здійснюється у межах строків позовної давності.

10. У випадку прострочення сплати чергового щомісячного платежу або його частини більше 3 днів підряд Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, шляхом відмови від нього. Договір вважається розірваним,а зобов’язання Сторін припиненими, з ініціативи Продавця через п’ять днів з моменту відправлення повідомлення про це Покупцю на адресу, зазначену в договорі. Покупець вважається належним чином повідомлений Продавцем про розірвання договору та з усіх інших питань, що стосуються умов цього договору, в разі направлення відповідного повідомлення Покупцю за допомогою поштового або телеграфного зв’язку на адресу Покупця, зазначену в договорі, як місце проживання (реєстрації) Покупця.

В цьому випадку, Покупцю не повертаються кошти, що були сплачені ним за зобов’язаннями до моменту розірвання цього Договору.

У випадку розірвання цього Договору з причин, передбачених цим пунктом, Покупець сплачує на рахунок Продавця неустойку в розмірі 10 (десяти) відсотків від ціни продажу Товару.

11. Сплата пені та інших штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов’язань в період дії умов цього Договору

12. Якщо будь-які умови цього Договору стають незаконними за будь-яких обставин, то це не впливає на чинність та силу інших умов цього Договору.

13. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмовій формі.

14. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

15. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

16. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

17. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С амостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

Договор купли-продажи товара с рассрочкой платежа

Автор документа

Информация к документу

Покупка товара в рассрочку позволяет людям, приобретать крупные товары, не переплачивая за проценты, начисляемые по кредиту. Правильно оформленный договор должен предусматривать возможность урегулирования спора, возникшего в ходе эксплуатации товара, либо просрочки по платежам. Купля-продажа товара в рассрочку регламентируется §1 главы 30 ГК РФ.

Особенности составления договора

Содержание договора купли-продажи

Само понятие договора купли — продажи, условия и порядок его исполнения, а также последствия его не исполнения, чётко определены статьями 454 — 491 ГК РФ, согласно которым он должен содержать следующие пункты:

  • Преамбулу – дату и место заключение договора.
  • Предмет договора, его подробное описание по которому приобретаемую вещь можно легко идентифицировать.
  • Полная стоимость приобретаемого товара и порядок произведения расчётов за него. Цена может быть как фиксированной, так и устанавливаться по обоюдному соглашению сторон.
  • Права покупателя и продавца, а также их обязанности.
  • Момент перехода права собственности на приобретаемую вещь. Как правило, это устанавливается актом приёма-передачи.
  • Ответственность за нарушение договорных обязательств.
  • Реквизиты сторон. Для физических лиц, достаточно паспортных данных и места жительства. Для юридических обязательно наличие реквизитов и печати.

Несоблюдение формы договора может повлечь за собой правовые последствия в виде признания сделки недействительной.

Понятие рассрочки платежей и условия её предоставления изложены в ст. 489 ГК РФ, согласно которой рассрочкой признает договор о продаже вещи в кредит.

Эта же статья содержит исчерпывающий перечень условий, которые необходимо указать при заключении договора рассрочки:

  • Цена – полная стоимость продаваемой вещи.
  • Порядок оплаты – наличный, безналичный расчёт и т.д.
  • Сроки, в которые оплата должна быть произведена, как правило, указывается дата месяца.
  • Размер погашаемой суммы.

Эта же статья предусматривает последствия неисполнения обязательства покупателем, а именно невыплаты очередного платежа.

Важно! Если покупатель не выплачивает очередной платёж, предусмотренный договором, в срок который в нём же оговаривается, продавец имеет полное право требовать возврата проданной вещи, только если общая сумма выплат за неё не составляет половину от её общей стоимости.

Ответственность сторон

Риск, который несёт каждая из сторон, а также порядок урегулирования споров, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации товара покупателем могут быть изложены в пунктах заключаемого соглашения.

Если ответственность сторон не оговаривается в договоре, то виновная сторона несёт ответственность согласно нормам законодательства, действовавшим на момент заключения соглашения.

В качестве ответственности, как правило, подразумевается выплата пени в случае просрочки очередного платежа, либо возврат товара продавцу.

Риск случайной гибели купленного товара наступает у покупателя с момента фактического исполнения продавцом договора – ст. 459 ГК РФ. Если в договоре специально не оговариваются порядок и условия передачи вещи покупателю, то договор признается исполненным с момента его подписания.

Поэтому, если покупатель не забирает купленную им вещь сразу после подписания договора, а тем более, если товар требует доставки и установки, необходимо все эти моменты отразить в договоре купли-продажи.

Размер неустойки может быть установлен по соглашению сторон. Если этот пункт отсутствует, то применяются правила ст. 395 ГК РФ.

Кроме того, согласно ст. 811 ГК РФ за нарушение покупателем сроков исполнения обязательства по оплате, продавец может требовать полного погашения суммы предоставленного им займа.

Заполненный образец документа

Договор купли-продажи товара
(с рассрочкой платежа)

г. _______________ «____» ____________ 20__ г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице __________________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель __________________________________________________, паспорт___________________ выдан ___________________________________________________, действующий на основании свидетельства №_____________________________________________ выданного_______________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем “Покупатель” с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать Покупателя товар __________________________________________________________________________________________________________________,

(общее наименование, вид товара)

в количестве и ассортименте, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Товар передаётся Покупателю на условиях рассрочки платежа за Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.3. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, свободен от любых прав третьих лиц, не обременён залогом, под арестом не состоит.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора передать Покупателю Товар. Передача Товара производиться согласно товарной накладной, подписываемой представителями обеих Сторон. Место передачи Товара: склад продавца, расположенный по адресу: ________________________________.

2.1.2. Передать Товар в количестве и ассортименте, соответствующем Приложению № 1 к настоящему Договору.

2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять Товар и оплатить его на согласованных в статье 3 настоящего Договора условиях.

3. Цена товара и порядок оплаты

3.1. Цена Товара составляет ____________ (________________________________) рублей, в т. ч. НДС _________ (_____________________________________________________________).

Оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт Продавца, указанный в договоре или путём внесения наличных денежных средств в кассу продавца.

3.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:

___%, что составляет __________ (__________________________________) в момент подписания договора;

___%, что составляет ___________ (____________________________________) с отсрочкой платежа на _________ (__________________________________) дней с даты подписания договора.

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить Продавцу всю сумму договора.

4. Переход права собственности

4.1. Право собственности на Товар, переходит от Продавца на Покупателя с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи Товара.

4.2. Стороны обязаны подписать акт приёма-передачи товара в течении 3 (трёх) рабочих дней с момента оплаты Покупателем всей суммы договора, указанной в п. 3.1.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки платежей, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере, __ процента от суммы договора за каждый день просрочки.

5.2. Уплата пени не освобождает Покупателя от выплаты суммы задолженности.

5.3. Сумма задолженности, подлежащая уплате Продавцу выплачивается Покупателем с учётом индекса роста потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьёй, при условии соблюдения требований п. 8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьёй, длятся более трёх месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

7. Дополнительные условия

7.1. В случае замены товара Продавцом по гарантии в полном объёме или частично, до момента прекращения действия договора, стороны обязаны внести изменения в приложении к договору в течении трёх рабочих дней с момента замены товара.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путём переговоров. В случае не достижения согласия спор передаётся на рассмотрение арбитражного суда.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.

8.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Как составить договор на рассрочку платежа

это как в договоре пропишите.

вообще, право собственности за Вами возникнит с момента регистрации Вашего права в БТИ (до Нового года).

вот выдержки из Гражданского кодекса:

Стаття 694. Продаж товару в кредит

1. Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу.
2. Товар продається в кредит за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товар, проданий в кредит, не є підставою для проведення перерахунку, якщо інше не встановлено договором або законом.

3. У разі невиконання продавцем обов’язку щодо передання товару, проданого в кредит, застосовуються положення статті 665 цього Кодексу.

4. Якщо покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару.

5. Якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати.

Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов’язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем.

6. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар.

Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу

1. Договором про продаж товару в кредит може бути передбачено оплату товару з розстроченням платежу.

Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є ціна товару, порядок, строки і розміри платежів.

2. Якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару.

3. До договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу застосовуються положення частин третьої, п’ятої та шостої статті 694 цього Кодексу.

Стаття 697. Збереження права власності за продавцем

1. Договором може бути встановлено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. У цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із призначення та властивостей товару.

2. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

Продавець має право вимагати від покупця повернення товару також у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало перейти до покупця.

Договор рассрочки платежа

Заключен договор найма квартиры с рассрочкой платежа нанимателей двое — муж и жена прогнозируется ситуация — когда муж может умереть до окончания срока договора платежи платят ежемесячно попадает ли данная ситуация под форс мажор и как далее действовать благодарю Людмила.

Нет, не попадает данная ситуация под форс-мажор. В соответствии с нормами СК РФ супруги являются правопреемниками друг друга в данной ситуации.

Подал исковое заявление на расторжение договора купли-продажи авто с рассрочкой платежа. Описал ситуацию и требованием указал а) расторжение договора б) признание средств уже выплаченных ответчиком как плату за пользование авто.
Оплатил гос. пошлину в размере 300 руб.
Теперь суд приостановил рассмотрение моего иска по причине недостаточной оплаты гос. пошлины. Требуется оплатить еще 7800 руб., тогда мол мой иск будут рассматривать, в противном случае мне его вернут. Законно ли и что делать, какую жалобу писать?

П.С.: Автомобиль чудесным образом оказался сейчас у меня. Расторгаю договор, т.к. второй комплект ключей от авто остался у ответчика и если договор не расторгнуть, он может забрать (попросту угнать) авто на правах договора купли-продажи.

Владимир, проблема в том, что надо смотреть и договор, и иск, и отказ суда по поводу оплаты гос. пошлины. Обратитесь в личные сообщения к любому юристу.

Верховный суд пояснял, что приостановление дела судом по данному основанию незаконно. Обжалуйте определение.

Здравствуйте Владимир! Я не знаю какую сумму уже выплаченных ответчиком как плату за пользование авто Вы хотите признать, но в данный момент данное прошение (сумма) имеет имущественный характер и соответственно облагается пошлиной. Также Вы можете подать частную жалобу, после получения определения суда.

Можно ли договориться с с янтарьэнерго, чтобы платить в рассрочку авансовые платежи в виду тяжелой финансовой ситуации?

Тут никого с янтарьэнерго нет и вряд ли будет. Предоставить Вам рассрочку это из право, а не обязанность в силу ст. 421 ГК РФ;

Имеет ли юридическую силу договор об рассрочке платежей не заверенный нотариально?

Да имеет, стороны договора вправе самостоятельно определить существенные условия договора, поэтому такой договор можно признать имеющим силу.

Можно ли списать по сроку давности долг за жкх, если я подписывал с УК договор рассрочки платежей.

Мы не знаем, когда Вы это сделали. Подписав договор, Вы признали долг с указанной в нем суммой задолженности. Срок давности может идти в лучшем случае от этой даты.

Уважаемый Wafik , долг не списывается, такого понятия нет. Срок исковой давности к исковым требованиям по долгам ЖКХ применяет суд, отказывает суд в удовлетворении требований при пропуске срока исковой давности. На основании решения суда такой долг учитывается как убыток УК.

Я и брат заключили договор ДДУ с рассрочкой платежа на 2 года, Первую часть мы оба внесли. Я внес свою долю полностью, а брат оставшиеся 200 000 не хочет вносить. Могу ли я обязать его внести деньги, или чтобы застройщик расторг договор только с ним, я же добросовестно вне с деньги. По договору мы оба дольщики.

Добрый день. Ваш вопрос не простой. Договор один на двоих. Значит формально застройщик может его расторгнуть. Необходимо написать по данному поводу грамотное заявление в адрес застройщика. Обращайтесь к юристу в личные сообщения либо по контактам под ответом.

Какая госпошлина при оформлении договора купли продажи с рассрочкой платежа квартиры в росреестре.

Здравствуйте! Государственная пошлина 2000 руб., не имеет значения с рассрочкой платежа или нет — гос. пошлина за государственную регистрацию права собственности покупателя.

Могу ли я после оформления договора купли продажи с рассрочкой платежа сдачи его в росреестр и получение прав собстственности с обременением прописаться в этой квартире.

Несмотря на залог квартиры, собственник имеет право владеть и пользоваться своим имуществом. Поэтому Вы можете свободно прописаться в квартире.

Обременение накладывает на вас ограничения в плане продажи и аренды, то есть какого либо ОТЧУЖДЕНИЯ имущества прописка это лишь права пользования, так что можете прописаться.

Доброго времени суток! Павел, столько вопросов, столько не совсем верных ответов. Обратитесь к кому-то одному за комплексом услуг. Так будет правильнее. Опыт об этом говорит. Удачи!Ё

Как мне зарегистрировать договор купли-продажи с рассрочкой платежа в росреестре.

Здравствуйте! Для регистрации договора обе его стороны должны обратиться в многофункциональный центр с договором и паспортами.

Заверенный у нотариуса договор купли продажи с рассрочкой платежа между физическими лицами имеет юридическую силу договор в двух экземплярах.

Добрый день! Важно, что именно продано по договору. Согласно ч. 1 ст. 164 Гражданского кодекса, 1. В случаях, если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки наступают после ее регистрации. Государственная регистрация предусмотрена для сделок по продаже недвижимости и автотранспорта. Поэтому, если продается объект недвижимости или автотранспорт, то такой договор имеет силу предварительного, и после полного расчета должен быть зарегистрирован в Росреестре или органах ГИБДД соответственно. Если продана иная движимая вещь, то договор имеет полную юридическую силу и влечет определенные последствия для каждой из сторон: для покупателя — произвести оплату, для продавца — передать вещь.

Заверенный у нотариуса договор купли продажи с рассрочкой платежа имеет юридическую силу.

Здравствуйте! По ГК РФ если договор заключен в 2 экз и есть подписи и печати сторон обеих (если организация 1 из сторон, обязательна печать), то он имеет юридическую силу. Если для данного типа договоров предусмотрена нотариальная форма, то, конечно, он имеет юр силу после нотариального заверения За помощью в составлении документов (претензий, жалоб, исковых заявлений и др.) и за более подробной консультацией Вы можете обратиться к выбранному Вами юристу на сайте. Всего доброго!

Взял у знакомой авто в рассрочку через договор. Платил ежемесячно, всего должно быть 15 платежей по 10000 т. р. когда платил никакой расписки с нее не брал. Сегодня она позвонила и сказала что нужна остальная сумма полностью. И забрала авто, под предлогом отдашь остальную сумму сразу отдам машину. Что мне делать?

Добрый день, Вам нужно обращаться с исковым заявлением в суд, с требованием об исполнение обязательств прописанных в договоре. Вы ей переводили на карту или отдавали наличкой?

Мы зарегистрировались в жилой недвижимости согласно договору купли-продажи с рассрочкой платежа. Первую часть суммы мы выплатили, но обнаружив недостатки, отослали претензию покупателю. Продавец эту претензию проигнорировал, и прислал свою претензию о необходимости заплатить вторую часть суммы.
Ни он, ни мы не обращаемся в суд – разговор зашёл в тупик.

Возник ВОПРОС.
А можно ли продать недвижимость так, чтобы мы получили свою уплаченную часть суммы? Ведь мы уже по сути собственники и для нас важно только вернуть свои деньги. Т.е. мы договариваемся с нашим продавцом (которому мы полную сумму не заплатили), что найдём покупателя, этот покупатель отдаст нашу сумму, а сумму продавца отдаст, скажем так, в разумные сроки.
Как – процессуально – это происходит? Т.е. мы должны нашему продавцу послать некое письменное предложение или как?

Здравствуйте! Все зависит от того, чего Вы хотите добиться в конечном итоге? Либо Вы хотите расторгнуть договор, либо Вы хотите продавать недвижимость.

Вы пока не собственники, недвижимость находится под обременением в силу залога до полной выплаты денежных средств по договору. Договориться о продаже возможно. С согласия вашего продавца. Продавец даст письменное согласие, в с новым покупателем составите договор купли-продажи, денежные средства заложите в 2 ячейки, для вас и для вашего продавца. Далее запись в ЕГРН о залоге будет погашена, недвижимость перейдет к вашему покупателю.

Мы зарегистрировались в жилой недвижимости согласно договору купли-продажи с рассрочкой платежа. Первую часть суммы мы выплатили, но обнаружив недостатки, отослали претензию покупателю. Продавец эту претензию проигнорировал, и прислал свою претензию о необходимости заплатить вторую часть суммы.
Ни он, ни мы не обращаемся в суд – разговор зашёл в тупик.

Возник ВОПРОС.
А можно ли продать недвижимость так, чтобы мы получили свою уплаченную часть суммы? Ведь мы уже по сути собственники и для нас важно только вернуть свои деньги. Т.е. мы договариваемся с нашим продавцом (которому мы полную сумму не заплатили), что найдём покупателя, этот покупатель отдаст нашу сумму, а сумму продавца отдаст, скажем так, в разумные сроки.
Как это сделать? Как этот процесс происходит?

Уважаемый Алек! Вы можете договорится как пишите, но если согласится продавец. Многое зависит, как Вы написали в договоре как оформляется рассрочка платежа. В Вашей ситуации нужно вначале оформить у нотариуса заявление о расторжении договора, а затем через месяц обратится в суд с иском. Над заявлением надо думать. Без адвоката не обойдетесь. В суде можете заключить с продавцом мировое соглашение.

Мы зарегистрировались в жилой недвижимости согласно договору купли-продажи с рассрочкой платежа. Первую часть суммы мы выплатили, но обнаружив недостатки, отослали претензию покупателю с требованием ЛИБО реституции, ЛИБО считать сделку оконченной (т.е. мы больше ничего не должны). Претензия была подкреплена актом о недостатках дома специалистами из администрации города.
Продавец эту претензию проигнорировал, и прислал свою претензию о необходимости заплатить вторую часть суммы.
На его претензию мы ответили, что не получили пока ответа на свою претензию, поэтому его претензия даже не рассматривается.
При этом ни мы (как покупатели), ни он (продавец) не обращаемся в суд, хотя прошло уже больше полгода с отправки первой претензии.
Мы не обращаемся в суд, поскольку у нас доказательства не 100%-ные: акт администрации – это не акт строительной экспертизы, а строительная экспертиза дорога. Продавец не обращается также.
Мой знакомый, студент юрфака, сказал, что если в течение исковой давности продавец не обратиться в суд, то по её истечении мы сами можем обратиться, чтобы признать сделку свершённой (и не оплачивать оставшуюся часть суммы) всвязи с истечении исковой давности.

ВОПРОС.
Прав ли мой знакомый?

Вы уже задавали Ваш вопрос. Ответ однозначный: Ваш знакомый-студент не прав. Более того, это вредный совет, который Вам навредит. Претензионные требования сформулированы неверно. Ваши требования никак не связаны с требованиями, которые может предъявить продавец.

Мы зарегистрировались в жилой недвижимости согласно договору купли-продажи с рассрочкой платежа. Первую часть суммы мы выплатили, но обнаружив недостатки, отослали претензию покупателю с требованием ЛИБО реституции, ЛИБО считать сделку оконченной (т.е. мы больше ничего не должны). Претензия была подкреплена актом о недостатках дома специалистами из администрации города.
Продавец эту претензию проигнорировал, и прислал свою претензию о необходимости заплатить вторую часть суммы.
На его претензию мы ответили, что не получили пока ответа на свою претензию, поэтому его претензия даже не рассматривается.
При этом ни мы (как покупатели), ни он (продавец) не обращаемся в суд, хотя прошло уже больше полгода с отправки первой претензии.
Мы не обращаемся в суд, поскольку у нас доказательства не 100%-ные: акт администрации – это не акт строительной экспертизы, а строительная экспертиза дорога. Продавец не обращается также.
Мой знакомый, студент юрфака, сказал, что если в течение исковой давности продавец не обратиться в суд, то по её истечении мы сами можем обратиться, чтобы признать сделку свершённой всвязи с истечении исковой давности.

ВОПРОС.
Прав ли мой знакомый? И какой срок исковой давности в нашем случае?

Глупости Вам Ваш знакомый сказал. Вы претензию неверно составили. Отсюда и все непонятные моменты возникают. Право продавца на взыскание остатка стоимости договора и Ваше право при обнаружении недостатков объекта никак не связаны.

Здравствуйте, Алек. Если договор купли-продажи зарегистрирован в Росреестре, то Вам не нужно обращаться в суд, Вы и так уже являетесь собственником. Ваше право может быть оспорено только в судебном порядке в случае применения реституции.

Вы имеете право заявить требования указанные в ст. 503 ГК РФ,А продавец вправе потребовать взыскать у Вас невыплаченную сумму, либо отказаться от договора. Срок исковой давности определяется в зависимости от требований которые Вы заявите и условий Вашего договора; «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2018) «»ГК РФ Статья 489. Оплата товара в рассрочку Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 489 ГК РФ «»1. Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку. «»Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей. «»2. Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе, если иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара. «»3. К договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа применяются правила, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 488 настоящего Кодекса. См. также: ч.1 ГК РФ, ч.3 ГК РФ, ч.4 ГК РФ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2018) «»ГК РФ Статья 503. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества (в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ) (см. текст в предыдущей «редакции») 1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения расходов на устранение недостатков товара. 2. В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и тому подобное), покупатель по своему выбору вправе потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной цены. «»3. В отношении технически сложного товара покупатель вправе потребовать его замены или отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы в случае существенного нарушения требований к его качеству (пункт 2 статьи 475). «»4. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 5. При отказе от исполнения договора розничной купли-продажи с требованием возврата уплаченной за товар суммы покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. При возврате покупателю уплаченной за товар суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или подобных обстоятельств.

Купили в рассрочку квартиру. Платим равными платежами. Рассрочка на 9 лет. Договор оформлен с физ. лицом. Он отказывается идти сразу в россреестр, только по условиям договора при оплате 60%. Это через 6 лет. Также земля в этом многоквартирном доме (16 кв) у него в частной собственности, но в договоре нигде не указано, что она переходит жильцам. Правомерны ли действия продавца? Можно ли его обязать пойти в россреестр и внести пункт о передаче земли жильцам в договор?

В статье 551 ГК РФ сказано:3. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации. То есть чтобы обязать продавца пойти в Росрестр придется обращаться в суд Что касается земли, то ни у вас ни у суда нет полномочий по обязыванию Продавца передать землю жильцам.

Задолженность 50000 отключили газ. Возможно ли договориться с поставщиком о рассрочке платежа и подключении к газовой сети. Что для этого нужно сделать.

Добрый день. Да конечно можно. Если это третье лицо, то есть управляющая компания то с ними. Если это напрямую поставщик, то вам необходимо прийти в офис обслуживания, написать заявление (у них есть соответствующий образец) и попросить рассрочку, но обязательно уплачивать текущие платежи. Рассрочку вы согласуете с поставщиком.

Продавал авто по договору купли\продажи с рассрочкой платежа. Человек в определенный момент перестал платить, а через пол года я нашел свой авто на стоянке около одного торгового центра (битую). Вторым комплектом ключей отогнал к себе. Окольными путями узнал что можно получить выплату по ОСАГО (покупатель не хотел мне машину отдавать, но и без меня выплату получить не мог). Выплату получил, теперь ремонт в процессе. На мои просьбы сдать второй комплект ключей и подписать обратный акт-приема передачи авто добровольно человек не реагирует. Какие мои действия должны быть? Нужно ли в суд подавать и какая формулировка? Или проще просто поменять замки и не заморачиваться?

Здравствуйте. Нужно подавать в суд иск о расторжении договора купли-продажи в связи с неоплатой задолженности покупателем.

Добрый день Владимир, в вашем случае ситуация двоякая-подадите в суд, в суде данный гражданин скажет платил исправно, попал в ДТП, и вы после этого-тайно завладели автомобилем-угнали его. Судебные тяжбы не так просты, поэтому только если начнутся какие-либо правовые действия со стороны «покупателя» то есть если он обратится в суд, вам следует защищать свои права-на данный момент придерживайтесь последнему варианту с замками.

Интересует вопрос о рассрочке платежа. Есть договор купля-продажа. Я являюсь продавцом. Предмет договора — дачный участок. Продал в рассрочку с ежемесячным платежом в 20000 р на 2 года. Прошел год, покупатель переводит деньги несвоевременно и в меньшем количестве, уже накопилась задолженность в 100000 р. Объясняет свою позицию банальным отсутствием денег. В договоре о такого рода нарушениях ничего не прописано. Только лишь в случае расторжения, продавец обязуется вернуть все выплаченные ранее средства покупателю. Договор составлял юрист, говорил, что на других условиях сделки о рассрочке платежа не составить. Как быть с таким недобросовестным покупателем?

Добрый день, вы можете обратиться в суд с требованием о выплате суммы задолженности и соответственно взыскать пени за просрочку платежей по договору. Первоначально лучше написать претензию покупателю с требованием о выплате задолженности и указанием, что в случае её невыплаты вы будете вынуждены обратиться в суд и вами будет осуществлен расчет процентов по задолженности в связи с чем, сумма задолженности будет больше чем первоначальная (есть вероятность, что после направления претензии должник в добровольном порядке вернет деньги).

У меня договор купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа на 3 года в жилом доме, где собственник 1 /2 доли несовершеннолетняя дочь и на иждивение старшая дочь несовершеннолетняя тоже прописана в этой квартире она инвалид сд 1 типа. Я мать-одиночка до подписания договора была в браке (не от моих детей) не работала но после того как квартиру оформила развилась и не могла устроится на работу так как часто дети болели и произошла просрочка сегодня состоялся суд без меня и суд вынес решения в пользу истца. Я не знаю что делать если я раньше не могла платить ежемесячный платёж по договору как сейчас всю сумму и неустойку оплачу? Договор с застройщиком я могу как то отсрочить и просить о снижение суммы.

Ничего не сможете сделать. Т.к. квартира была в ипотеке и указанные Вам причины не влияют на решение в Вашу пользу. Тут только договариваться можно было (ст. 450, 452 ГК РФ, ст. 446 ГПК РФ). Попробуйте попросить у суда отсрочку по исполнению решения (ст. 203 ГПК РФ)

Добрый день, уважаемая Алена. В вашем случае нужно просить отсрочку или рассрочку по судебному решению основываясь на ст 203 ГПК РФ.

Отменяйте заочное решение суда и на следующем судебном аседании попытайтесь заключить мировое соглашение. Статья 242. Основания для отмены заочного решения суда Заочное решение суда подлежит отмене, если суд установит, что неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда. Открыть полный текст документа татья 220. Основания прекращения производства по делу Суд прекращает производство по делу в случае, если: дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса; имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; истец отказался от иска и отказ принят судом; стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом; имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда либо если суд отменил указанное решение; (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена. Открыть полный текст документа.

Здравствуйте, уважаемая Алена! Во-первых, если Вы купили эту квартиру на деньги, полученные по ипотечному кредитному договору, то в этом случае ваш Кредитор вправе был не только взыскать с Вас долг с процентами, но и эту квартиру ипотечную изъять для ее реализации в погашение долга. Во-вторых, если при покупки этой квартиры Вы не брали ипотечный кредит, то в этом случае Вы вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении Вас рассрочки по исполнению решения суда согласно статьи 203 ГПК РФ. Статья 203. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда 1. Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. 2. Указанные в части первой настоящей статьи заявления рассматриваются в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса. 3. На определение суда об отсрочке или о рассрочке исполнения решения суда, об изменении способа и порядка его исполнения может быть подана частная жалоба. В-третьих, если суд вынес решение без вашего участия, то Вы вправе обжаловать это решение суда первой инстанции в суд апелляционной инстанции. Пока вашу апелляционную жалобу не рассмотрит суд апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции не вступит в законную силу, а значит истей не получит исполнительный лист о взыскании с Вас долга. Рассмотрение апелляционной жалобы можно растянуть как минимум на 2-3 месяца. А там буждет видно, что и как Вам делать. Удачи Вам.

Заключили договор на установку окон в рассрочку. Оплатили аванс, подошёл срок первого платежа, а окна нам ещё не поставили. Прошло 45 суток. Нужно ли нам платить первый взнос?

У Вас скорее всего не рассрочка, а кредитный договор, если да то платить нужно, а по поводу нарушений условий договора исполнителем нужно предъявить ему финансовые санкции.

Внимательно просмотрите срок в договоре, точную дату когда должна быть произведена установка окон это первое. А второе, Вам необходимо обратиться с претензией в фирму где были заказаны окна. Если вразумительного ответа на Вашу претензию не поступит, смело идите в суд.

Является ли действительным договор купли-продажи автомобиля с рассрочкой платежа между физлицами, если указан в нем неправильный номер машины (ошибка в букве) и не указаны номер, серия, дата выдачи свидетельства ТС. Договор заключён 21 сентября 2017 года. Последний платеж по рассрочке был осуществлён 17.01.2018. В договоре указано, что покупатель обязуется в течение 10 дней со дня проведения полного расчета по договору перерегистрировать автомобиль, но регистрация не была до сих пор произведена. Какими статьями регламентируются эти пункты?

Доброе время суток. Уважаемый Мирослав, в вашем случае, из сказанных ваших слов могу сказать, что договор купли — продаж автомобиля, можно признать не действительным с возвратом уплаченных денежных средств., только в судебном порядке, из практике сообщаю, что продавец не пойдет мирными уступками. Если нужна помощь обращайтесь. Удачи!

Как прописаться в квартире, приобретенной по договору купли продажи с рассрочкой платежа, находящейся в собственности г.Москва до полного выкупа квартиры.
Так же имеется соглашение о эксплуатации и управлении заключенный с УК.

Ольга, обратитесь с данной просьбой к собственнику квартиры, он вправе зарегистрировать вас в квартире. Другого варианта нет.

В данном случае квартира не является приобретенной по договору купли продажи с рассрочкой платежа. Учитывая, что договор не зарегистрирован в Росреестре, Вы не являетесь собственником квартиры. Соответственно, зарегистрировать по месту пребывания в данной квартире Вас может только собственник.

Договор не требует государственной регистрации и является основанием для вселения, квартира же Вам передана по акту. Отказы в регистрации по месту жительства не правомерны.

Можно ли отнести договор купли-продажи товара в кредит с условием о рассрочке платежа (товар — холодильник) к категории потребительских кредитов?

При определении понятия потребительского кредита также можно сослаться на письмо Банка России от 05.05.08 № 52-Т «О Памятке заемщика по потребительскому кредиту», где потребительский кредит – это кредит, предоставляемый банком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд. Так что да, можно. И помните, всегда есть выход из ситуации. Для детального изучения проблемы финансовому адвокату необходимо изучить Ваши документы. С Уважением, финансовый адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

7 мая были составлены договора купли-продажи с рассрочкой платежа на 2 комнаты, рассрочка до 16 июля. Оплата одной комн. За счёт средств материнского капитала на 3 ребёнка (100.000 р), а вторая-за наличные. Оплата ни за одну комнату пока не произведена продавцу, документы на 100 тыс. поданы 27.05, тогда и было получено свидетельство о регистрации права на одну из комнат. Ключи от комнат продавец не передал.
Вопрос: кому оплачивать коммунальные услуги и когда? Продавец отказывается платить к.у.за весь месяц, только до 7.05 (до дня совершения сделки). В комнатах никто не проживает, прописано 2 человек (продавец и её дочь).

Оплата по соглашению сторон, если спор, тогда по закону: пока продавец собственник, то плати он. на одну комнату перешло право собственности и она зарегистрирована за покупателем. То платит покуптель за эту комнату.

Пожалуйста. Заключен договор купли продажи спецтехники с рассрочкой платежа. В обеспечение исполнения своих обязательств по расчетам передал продавцу в залог автомобиль БМВ вместе с ПТС и свидетельством. Собственником БМВ вляюсь на основании договора купли-продажи ТС, в ПТС не вписан. В связи с неисполнением обязательств с моей стороны продавец спецтехники продал БМВ и тут же обратился в суд с иском о взыскании с меня задолженности за спецтехнику и неустойки. Суд удовлетворил требования. У меня вопрос, если смысл обжаловать решение суда и на какие нормы нужно сделать ссылку. Буду признателен за консультацию.

Здравствуйте Людмила! На каком основании вы передали авто, т е заключали договор залога или просто передали авто с документами? Подписывали договор купли-продажи авто с залогодержателем? Относительно вопроса об оспаривании судебного решения, то для начала нужно ознакомиться с самим решением! Судя по вашим объяснениям, оспорить стоит!

Смотрите еще:

  • Разметки дорогах пдд Дорожная разметка Украины 1. Горизонтальная разметка Линии горизонтальной разметки имеют белый цвет. Синий цвет имеет линия 1.1 , если ею обозначаются площадки для парковки, отведенные на проезжей части. Желтый цвет имеют линии 1.4, 1.10.1, 1.10.2, 1.17 , а также […]
  • Договор аренды нежилого помещения долгосрочный образец Договор аренды нежилого помещения, долгосрочный (более года) 2 г. Москва 21 января 2015 г. ОАО «КРИШТ ЛТД», далее «Арендодатель», в лице директора Мраковецкого Ю.З., и ООО «Благовест энд К», далее «Арендатор», в лице директора Симонич З.З, заключили настоящий […]
  • Договор цессии образец займ Договор уступки права требования по займу ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) г. ___________ «____» _________ ___ г. Гражданин ________________, _____________ г. р., паспорт серия _________ номер _____________, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и […]
  • Федеральный закон 2002 года о гражданстве Федеральный закон 2002 года о гражданстве 11 ноября 2003 года N 151-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"" Принят Государственной Думой 17 октября 2003 года Одобрен […]
  • Получено разрешение на ввод в эксплуатацию что дальше Порядок ввода жилого дома в эксплуатацию Процедура ввода жилого дома в эксплуатацию и процедура передачи квартир различны, как по содержанию, так и во времени. Ввод жилого дома в эксплуатацию - получение Застройщиком Разрешения на ввод объект в эксплуатацию, которое […]
  • Жанаозен земельный участок Жанаозен земельный участок 4 200 000 тг. Договорная 1 500 000 тг. 1 500 000 тг. 22 000 000 тг. 22 000 000 тг. 2 990 000 тг. 35 000 000 тг. Договорная О границах ценового зонирования и поправочных коэффициентах к базовой ставке стоимости земельного […]
  • Советский мировой суд 13 участок Советский мировой суд 13 участок Архив суда (4832) 74-41-91факс: (4832) 74-37-79 Отдел обеспечениясудопроизводствапо уголовным делам (4832) 72-19-85 Отдел обеспечениясудопроизводствапо гражданским делам (4832) 74-35-66 факс: (4832) 74-37-79 Судебный участок №11 […]
  • Гаражные кооперативы в армавире Акция - 6-ой день отдыха БЕСПЛАТНО! Отель Виктория в Геленджике, современный, красивый, с бассейном, люксовые номера, море 5 минут АНАПА_ВИТЯЗЕВО Отель Олимпик Витязево, семейный отдых, бассейн, 6 эт., лифт, 5 минут до моря, WI-FI Гостевой дом Волга в Витязево, […]