Предварительный договор строительного подряда образец

Предварительный договор подряда

Предварительный договор подряда – это соглашение сторон относительно условий будущего договора на выполнение определенного вида работ. Предварительный договор должен содержать общую договоренность об условиях сотрудничества сторон: информацию о предмете будущего соглашения, цене и сроках выполнения работ, а также порядке их сдачи-приемки и гарантии качества подрядчика.

В предварительном договоре стороны должны согласовать дату заключения основного договора. Если дата не определена, то, по общему правилу, договор должен быть подписан не позднее чем через год после заключения предварительного договора. Основное соглашение по форме и содержанию относительно существенных условий должно совпадать с предварительным, в противном случае, оно может быть признано недействительным. Если условия договора подряда все же противоречат предварительно согласованным, стороны обязаны руководствоваться положениями, утвержденными ими ранее, за исключением тех, которые предусматривают ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

Предварительный договор составляется в двух экземплярах, вступает в силу с момента его подписания и действителен до даты заключения основного договора подряда. Иные соглашения, заключенные сторонами до предварительного договора, признаются действительными только в части, не противоречащей его условиям. Заключая предварительное соглашение, стороны руководствуются нормами Гражданского кодекса РФ.

Предварительный договор строительного подряда образец

Предварительный договор
строительного подряда N ___

г. _____________
«__»___________ ____ г.

_______________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующ___ на основании _______________________, с одной стороны, и _______________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Предварительный договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Предварительным договором Стороны обязуются заключить договор строительного подряда на строительство _____________________ (именуемый в дальнейшем «Основной договор») на условиях, установленных настоящим Предварительным договором.
1.2. Стороны обязуются заключить Основной договор не позднее «__»___________ ____ г.

2. Существенные условия Основного договора

2.1. Предмет Основного договора.
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить своими силами и средствами строительство ________________________________ на земельном участке общей площадью ____ кв. м, расположенном по адресу: ____________________________________ (далее — Объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.
2.2. Земельный участок, на котором будет осуществляться строительство Объекта, кадастровый номер ______________________, категория земель ____________________, назначение _________________, принадлежит Заказчику на праве ________________________, что подтверждается _________________________, выданным ____________________________________.
2.3. ___________________________________ .
2.4. ____________________________________ .

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае если одна из Сторон будет уклоняться от заключения Основного договора, вторая Сторона вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор будет считаться заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.
3.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения Основного договора, должна возместить другой Стороне причиненные этим убытки.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
3.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.4 настоящего Предварительного договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
3.6. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Предварительному договору.
3.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.4 настоящего Предварительного договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Предварительному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
3.8. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.4 настоящего Предварительного договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Предварительного договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Предварительного договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае возникновения разногласий Сторон относительно условий Основного договора такие условия определяются в соответствии с решением суда. Основной договор в этом случае считается заключенным с момента вступления в законную силу решения суда или с момента, указанного в решении суда.

5. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора

5.1. Настоящий Предварительный договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента заключения Сторонами Основного договора.
5.2. Условия настоящего Предварительного договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
5.3. Обязательства, предусмотренные настоящим Предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, указанного в п. 1.2 настоящего Предварительного договора, Основной договор не будет заключен либо одна из Сторон не направит другой Стороне предложение заключить Основной договор.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Предварительному договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
6.3. Настоящий Предварительный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Предварительному договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Предварительным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Подписи Сторон

_________ «_______________________» _________ «_______________________»
Юридический/почтовый адрес: _______ Юридический/почтовый адрес: _______
___________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ___________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН ______________________________ ОГРН ______________________________
Расчетный счет ____________________ Расчетный счет ____________________
в _________________ банке в ________________ банке
К/с _______________________________ К/с _______________________________
БИК _______________________________ БИК _______________________________
Телефон: __________________________ Телефон: __________________________
Факс: _____________________________ Факс: _____________________________
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
____________________________________ ___________________________________

_________________ _________________ ________________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

———————————
Информация для сведения:
Предварительный договор должен содержать условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора (п. 3 ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Предварительный договор строительного подряда образец

Договоры классифицируются по различным признакам, в т.ч. в зависимости от правовой сущности можно выделить 2 вида договоров: основной и предварительный.

Основной договор порождает права и обязанности сторон, связанные с передачей товаров, выполнением работ, оказанием услуг и т.п., а предварительный договор – это соглашение сторон о заключении основного договора в будущем.

Предварительный договор может заключаться в случаях, когда для заключения основного договора необходимы условия, которые еще не выполнены какой-либо из сторон либо обеими сторонами, для оформления прошедших переговоров и закрепления условий, по которым сторонами достигнуто соглашение.

В случае проектирования сложных объектов строительства до заключения основного договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ можно использовать предварительный договор.

Понятие предварительного договора

Предварительный договор можно использовать на стадии разработки основного договора на выполнение проектных и изыскательских работ, а также по разработке предпроектной (предынвестиционной) документации, на стадии, когда могут быть уточнены данные для составления задания на проектирование и определен состав исходных данных, необходимых для заключения основного договора.

Предварительному договору посвящена ст. 399 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), согласно п. 1 которой по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем основной договор на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Форма договора

В соответствии с п. 2 ст. 399 ГК предварительный договор заключается в форме, предусмотренной законодательством для основного договора, в случае если форма основного договора не установлена, то в письменной форме.

Отношения между заказчиком и подрядчиком при заключении и исполнении договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством регулируются Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297.

Так как согласно п. 13 Правил № 297 договор на выполнение проектных и изыскательских работ заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписываемого сторонами, соответственно, предварительный договор составляется в письменной форме.

В случае, когда одной из сторон договора выступает иностранное юридическое или физическое лицо, договор составляется на белорусском или русском языке, а по соглашению сторон – и на языке иностранного юридического или физического лица. При возникновении разночтений между экземплярами договора, составленными на белорусском (русском) языке и языке иностранного юридического или физического лица, преимущество будет иметь экземпляр, составленный на белорусском (русском) языке, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Условия предварительного договора

В предварительном договоре можно выделить 2 вида условий:

  • условия, относящиеся непосредственно к самому предварительному договору;
  • условия, относящиеся к основному договору.

Условиями, относящимися непосредственно к самому предварительному договору, будут сроки заключения основного договора, порядок обеспечения исполнения обязательств по предварительному договору, другие права и обязанности сторон.

Согласно п. 3 ст. 399 ГК условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора должны быть указаны в предварительном договоре.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые определены законодательством как существенные, необходимые или обязательные для договора данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 402 ГК).

Таким образом, в предварительном договоре на выполнение проектных и изыскательских работ должны содержаться существенные условия основного договора, предусмотренные п. 10 Правил № 297, и те условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по предложению одной из сторон.

Согласно п. 10 Правил № 297 к существенным условиям договора на выполнение проектных и изыскательских работ относятся:

  • предмет договора с указанием наименования и местонахождения объекта проектирования и изыскательских работ;
  • сроки начала и завершения выполнения работ, являющихся предметом договора (число, месяц и год), а также по соглашению сторон сроки начала и завершения выполнения отдельных видов (этапов) работ (промежуточные сроки);
  • договорная (контрактная) цена или способ ее определения;
  • порядок расчетов за разработку предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и (или) выполненные изыскательские работы, и (или) осуществление авторского надзора за строительством;
  • указание на выполнение проектных и изыскательских работ собственными силами подрядчика или с привлечением субподрядчиков;
  • права и обязанности сторон, в т.ч. по передаче проектной документации в республиканский фонд проектной документации, республиканский банк данных объектов-аналогов на строительство объектов и участию в получении заключений государственных экспертиз такой документации;
  • ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств;
  • порядок изменения и расторжения договора;
  • порядок и сроки сдачи и приемки результатов работ.

При отсутствии в предварительном договоре как минимум одного из существенных для основного договора условий сторона теряет возможность обратиться с иском о понуждении другой стороны по предварительному договору заключить основной договор. Данный факт не дает оснований для взыскания убытков, причиненных вследствие уклонения второй стороны от заключения основного договора.

Предмет предварительного договора

Пункт 1 ст. 713 ГК предусматривает, что по заключенному договору на проектные работы подрядчик обязуется разработать по заданию заказчика проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик – принять и оплатить результат работ.

Пунктом 1 ст. 713 ГК определено, что риск случайной невозможности исполнения договора на выполнение проектных и изыскательских работ лежит на заказчике, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

В соответствии с п. 3 Правил № 297 предметом договора на выполнение проектных и изыскательских работ являются разработка предпроектной (предынвестиционной) документации, проектной документации и (или) выполнение изыскательских работ в соответствии с предоставляемыми заказчиком заданием на проектирование и исходными данными.

Приведем пример формулировки предмета предварительного договора на выполнение проектных работ: «Настоящий договор является предварительным (ст. 399 Гражданского кодекса Республики Беларусь) и закрепляет намерения Сторон заключить в будущем договор на выполнение проектных работ (далее – основной договор) на изложенных ниже условиях:

Заказчик поручает, а Проектировщик выполняет в соответствии с действующими на момент выполнения работ техническими нормативными правовыми актами по проектированию и строительству в Республике Беларусь разработку проектной документации по объекту «Жилой квартал с административно-торговым блоком в г. Минске по пересечении улиц Минская – Передовая».

Сроки в предварительном договоре

В соответствии с п. 4 ст. 399 ГК в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. В случае если данный срок в предварительном договоре не определен, то основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

Если в установленные сроки основной договор не будет заключен и ни одна из сторон не сделает другой стороне предложение заключить основной договор, предварительный договор прекращает свое действие (п. 6 ст. 399 ГК).

Независимо от того, предусмотрен ли такой срок в предварительном договоре или имеется в виду предусмотренный законодательством годичный срок, тот и другой имеют пресекательный характер, т.е. с его истечением материальное по своей природе право требовать от контрагента заключения договора на определенных условиях прекращается и, соответственно, восстановлению судом не подлежит.

Способы обеспечения исполнения обязательств по предварительному договору

Согласно п. 1 ст. 310 ГК способами обеспечения исполнения обязательств по договору являются залог, неустойка, поручительство, удержание имущества должника, гарантия, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законодательством или договором.

Далее рассмотрим, какие из вышеуказанных способов можно предусмотреть в предварительном договоре на выполнение проектных и изыскательских работ.

Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и с целью обеспечения его исполнения (п. 1 ст. 351 ГК).

Таким образом, задатком может обеспечиваться только денежное обязательство, в свою очередь предварительный договор не содержит денежных обязательств, его предметом является заключение основного договора в будущем.

С учетом изложенного условие о задатке в предварительном договоре не соответствует правовой природе данного способа обеспечения обязательств, и его не рекомендуется включать в предварительный договор.

В качестве одного из способов, позволяющих обеспечить исполнение обязательства по заключению основного договора, можно предусмотреть договорную неустойку для обеих сторон.

Неустойка сохраняет свое действие и после истечения срока действия договора. Если одна из сторон нарушит соответствующие условия договора, это будет признано противоправным поведением, следовательно, вторая сторона получит правовые основания для применения штрафных санкций.

Также можно предусмотреть обеспечительный платеж, который одна из сторон должна уплатить в качестве обеспечения исполнения обязательств. Порядок перечисления обеспечительного платежа можно указать в предварительном договоре либо составить отдельное соглашение об обеспечительном платеже, используя в качестве примера следующую формулировку: «В доказательство намерения заключить договор на выполнение проектных работ на условиях, определенных предварительным договором на выполнение проектных работ № 1 от 22 сентября 2015 г., Сторона 2 перечисляет Стороне 1 обеспечительный платеж на следующих условиях:

Обеспечительный платеж в сумме 5 000 000 бел. руб. перечисляется на расчетный счет Стороны 1 в течение 10 банковских дней с момента заключения предварительного договора на выполнение проектных работ № 1 от 22 сентября 2015 г.

В случае уклонения Стороны 2 от заключения либо не заключения по вине Стороны 2 договора на выполнение проектных работ на условиях, определенных предварительным договором на выполнение проектных работ № 1 от 22 сентября 2015 г., обеспечительный платеж остается у Стороны 1».

Последствия

Если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, вступают в силу положения, предусмотренные п. 5 ст. 399 ГК для заключения договоров в обязательном порядке.

Вместе с тем согласно п. 4 ст. 415 ГК, если сторона, для которой в соответствии с ГК и другими законодательными актами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна по решению суда возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Заключение

В заключение следует отметить, что каждая из сторон, заключивших предварительный договор, не вправе требовать от контрагента реального исполнения обязательства, которое только предполагается установить основным договором. Единственное требование – заключение основного договора.

Анастасия Быковская, юрист

РАГС — РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
а также строительных норм и правил (СНиП)
и образцов юридических документов

Произвольная ссылка:
Договор строительного подряда c приложениями на freshdoc.ru.

Договор строительного подряда

Договор подряда — это соглашение, в соответствии с которым одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства выполнить по заказу другой стороны, именуемой заказчиком, определенную работу и сдать ее результат; заказчик же, в свою очередь, берет на себя обязательства принять результат работы и соответствующим образом оплатить ее.
Подрядчик, в случае необходимости, имеет право привлечь к выполнению оговоренных в договоре обязательств других лиц, именуемых субподрядчиками. Если такое привлечение имеет место, то подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Однако это возможно только в том случае если из Договора подряда (или нормативно-правового акта) не следует, что подрядчик обязан выполнить оговоренную в договоре работу лично.
По отдельным видам Договора подряда в ГК РФ установлены специальные правила. К таким особым видам можно отнести: подряд по выполнению изыскательных и проектных работ, строительный подряд, подрядные работы для государственных нужд, бытовой подряд и др.

Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами Договора. 11.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев, прямо оговоренных в Договоре. 11.8. Генподрядчик имеет право отказаться от заключения Основного договора без каких-либо возвратов, компенсаций, штрафных санкций в адрес Субподрядчика, если последним будет допущена просрочка в заключении Основного договора на срок более чем 15 пятнадцать) календарных дней. 11.9. В случае если тендерная заявка Генподрядчика не будет признана выигравшей по итогам тендера, Договор утрачивает юридическую силу и считается расторгнутым Сторонами, с даты письменного сообщения об итогах тендера Генподрядчиком. 11.10.

Предварительный договор

Предварительный договор подряда образец бланк

Генподрядчиком и Субподрядчиком и зафиксированное в письменной форме, подписанное Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки; 2) «Основной договор» — Договор, который будет заключен между Сторонами в будущем на условиях, предусмотренных Предварительным договором; 2) «Общая сумма Договора» означает цену, которая должна быть выплачена Субподрядчику за ремонт системы охранно-пожарной сигнализации, выполненные работы по ее монтажу, согласно условий Договора ; 3) «Работы» означает работы, выполняемые Субподрядчиком в рамках Договора; 4) «Заказчик» означает »; 6) «Субподрядчик» означает Товарищество с ограниченной ответственностью « », осуществляющее выполнение Работ, указанных в условиях Договора.
В случае несвоевременного устранения Субподрядчиком дефектов выполненных Работ, он оплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,5% (ноль целых пяти десятых процента) от стоимости дефектных Работ за каждый операционный день задержки. 8.4. В случае задержки оплаты по Договору, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от Общей суммы Договора за каждый операционный день задержки, но не более 20 % (двадцати процентов) от Общей суммы Договора.
Получить полный текст 8.5. В случае нарушения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик вправе самостоятельно, без согласия Субподрядчика удержать сумму неустойки (пени) при осуществлении окончательной оплаты. 8.6.

Новые бизнес идеи

Выдан Федеральной службной по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Международная академия наук «Проблемы интеллектуального развития» Адрес редакции: 127051, г. Москва, пер. Большой Каретный д. 20, стр. 3 Телефоны редакции: 8(495) 783-76-11, 8(800) 775-27-03 (звонок бесплатный по России) Примерная форма предварительного договора подряда на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства (подготовлено экспертами компании — Гарант — ) [ Наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф.
И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 1. Предмет 1.1.

Предварительный договор строительного подряда (примерная форма)

договора по типам

Субподрядчик, предоставивший некачественные товары, материалы для выполнения Работ, отвечает за их качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 8.7. Оплата сумм пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

9.ФОРС-МАЖОР 9.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если они явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, землетрясений, стихийных бедствий, эпидемий, блокад, военных действий, актов государственных органов и иных подобных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.

Предварительный договор строительного подряда образец

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР гор. » » 200 г. ООО»Фимас»влицеГенеральногодиректораН.П.Фимас, действующего на основании Устава общества,именуемое в дальнейшем «Фимас» иЗАО»Марина»влицеГенеральногодиректора С.К. Грегоренко, действующей на основании Уставаобщества, именуемое в дальнейшем «Общество», руководствуясь ст.
429

Смотрите еще:

  • Купить недорогой земельный участок у моря Участки недорого Срочно куплю участок от хозяина в Овидиопольском районе. Земельные участки, Одесская область, Овидиопольский, Большая Долина , Возле воды , Дома, дачи, недорого , Инвестиционные проекты , Недвижимость для бизнеса , Участки недорого Совершенно […]
  • Земельный участок поведники поиск земельных участков Земля в Поселке Поведники фильтр земельных участков Землю под ИЖС в Поведниках Вокруг поселка – густой лесной массив. Коммуникации: Электричество 3 фазы 15квт, готов проект газификации. Вся инфраструктура в пешей доступности: магазины, аптека, […]
  • Потомки есенина хотят подать в суд на безрукова Потомки Есенина в ужасе от "шедевра" Безрукова Они хотели подать в суд на авторов сериала, но, по здравом размышлении, решили не унижаться. У родного внука Есенина (от жены Зинаиды Райх) и правнучки Анны увиденное вызвало отвращение, недоумение, а порой откровенный […]
  • Как купить жилье в другом регионе за материнский капитал Можно ли продать квартиру за материнский капитал и купить в другом городе? Здравствуйте у меня такой вопрос я купила квартиру за мат-капитал могу ли я продать и купить в другом городе? Нам не подходит экология у меня дети начели задыхатся я хочу переехать в другой […]
  • Полис обязательного медицинского страхования кемерово Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области ТФОМС Кемеровской области создан на основании решения Малого Совета Кемеровского областного Совета народных депутатов от 22.06.1993 № 163 «О создании территориального фонда обязательного […]
  • Мировой суд азнакаевского района Мировой суд азнакаевского района 17.08.1964 года рождения, уроженец с. Суюндук Азнакаевского района РТ. Образование . В 1991 году окончил Дагестанский государственный университет г. Махачкалы. Трудовая деятельность. После окончания обучения служил в системе МВД РТ. […]
  • Ст 158 пункт а Статья 158, часть 2, пункт а Группа лиц, несудимые, работа со следствием, ими было совершена кража. Какое максимальное наказание ? Ответы юристов (3) Вам нужно работать с адвокатом. Возможно несколько вариантов развития дела. Нужно больше информации об уголовном […]
  • Список видов медицинской деятельности Приложение N 1. Перечень видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию и аккредитации на территории Воронежской области Переченьвидов медицинской деятельности, подлежащих лицензированиюи аккредитации на территории Воронежской области(утв. постановлением […]